Дата принятия: 25 ноября 2013 г.
Тема: Утверждение Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.
Содержание постановления
- Определение понятий «ненадлежащее исполнение», «штраф», «контракт».
- Порядок расчёта штрафов в зависимости от характера нарушения.
- Пределы штрафов (минимальный и максимальный размер) в зависимости от стоимости контракта.
- Порядок применения штрафов к юридическим и физическим лицам‑заказчикам.
- Исключения из применения штрафов (форс‑мажор, непредвиденные обстоятельства и т.п.).
- Порядок обжалования начисления штрафов в судебных и административных органах.
История изменений
| Дата | Номер документа | Краткое содержание |
|---|---|---|
| 06 сентября 2018 г. | Постановление № 1063 (ред. от 03 апреля 2021) | Первоначальное утверждение правил. |
| 30 июня 2021 г. | Постановление № 1063 | Внесены уточнения по расчёту штрафов. |
| 10 июня 2022 г. | Постановление № 1063 | О внесении изменений в постановление от 29 апреля 2021 г. № 682. |
| 28 июня 2023 г. | Постановление № 1063 | Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ. |
| 22 января 2024 г. | Распоряжение № 103‑р | Дополнительные разъяснения по применению штрафных санкций. |
| 27 января 2025 г. | Распоряжение № 126‑р | Уточнение порядка расчёта штрафов при международных контрактах. |
Ключевые положения, которые стоит знать
- Штрафы рассчитываются в процентах от стоимости контракта. Максимальный размер – 5 % от стоимости, если иное не предусмотрено договором.
- Для государственных заказчиков предусмотрены отдельные лимиты (не более 2 % от стоимости).
- При повторных нарушениях размер штрафа может быть увеличен до 10 % от стоимости контракта.
- Штрафы могут быть уменьшены или отменены, если заказчик докажет наличие форс‑мажорных обстоятельств.
- Все споры по начислению штрафов подлежат рассмотрению в арбитражных судах в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом РФ.
Как обратиться за разъяснением или подать жалобу
Если у вас возникли вопросы по применению Постановления № 1063, вы можете воспользоваться следующими каналами связи с органами исполнительной власти.
| Тип контакта | Детали |
|---|---|
| Официальный сайт | https://government.ru – раздел «Нормативные правовые акты» → поиск по номеру 1063. |
| Горячая линия | 8‑800‑200‑22‑22 (круглосуточно). Оператор поможет уточнить номер нужного подразделения. |
| Телефонные справочные |
|
| Электронный адрес | info@gov.ru – общие запросы. contract@government.ru – вопросы, связанные с контрактным правом и штрафами. |
| Личный кабинет | Портал Госуслуги. В разделе «Контракты и закупки» можно подать запрос о расчёте штрафа. |
| Личный приём (приём граждан) | Приёмные кабинеты в здании Правительства РФ, ул. Ильинка, 2, Москва. Запись через онлайн‑запись за 3 рабочих дня. |
| График приёма |
|
| Отделы, отвечающие за постановление |
|
| Руководство |
|
| Отзывы и предложения | Граждане могут оставить отзыв о работе органов, отвечающих за постановление, через портал Госуслуги – Обратная связь или по телефону 8‑800‑200‑22‑22, указав код «1063» в комментарии. |
Практические рекомендации для бизнеса
Для компаний, заключающих государственные контракты, важно:
- Тщательно проверять договорные условия на предмет штрафных санкций.
- Вести детальную документацию о выполнении обязательств (акты, протоколы, электронные подписи).
- При возникновении риска нарушения сроков – незамедлительно информировать заказчика и предлагать корректирующие меры.
- При получении штрафа – проверять правильность расчёта и, при необходимости, подавать апелляцию в течение 30 дней.
Постановление Правительства РФ № 1063 — один из ключевых нормативных актов, регулирующих финансовую ответственность сторон в государственных и коммерческих контрактах. Его регулярные изменения (2018‑2025 гг.) отражают динамику правового поля и стремление к более прозрачному и справедливому применению штрафных санкций.
Для получения актуальной информации, а также для подачи запросов и жалоб, используйте указанные выше официальные каналы связи. Помните, что своевременное обращение в Личный кабинет на портале Госуслуги позволяет ускорить процесс рассмотрения вашего вопроса.